Договор на проектные работы 2018

Договор

подряда на выполнение проектных

и изыскательских работ

г. ______________ «___» ___________ 20__г.

________________________________________________________________________,

(наименование организации или гражданина-предпринимателя)

именуем __ в дальнейшем «Проектировщик», в лице ________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________, с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется по заданию

Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские

работы, результатом которых будут являться:

1.2. В срок ___________ Заказчик передает Проектировщику

утвержденное _____________ (кем) задание на проектирование, а также

_______________________________________________ (иные исходные данные,

необходимые для составления технической документации).

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в

задании и других исходных данных для выполнения проектных и

изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия

Заказчика.

Проектная документация должна быть подготовлена в полном

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и

правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

Обязательства Проектировщика считаются выполненными со дня

утверждения подготовленного им проекта ________________ (наименование

органа, правомочного утверждать соответствующие проекты).

1.4. Правомочия Заказчика в отношении земельного участка,

предоставляемого под строительство _______________________ (наименование

объекта) подтверждаются ___________________ (наименование и реквизиты

правоустанавливающего документа — акта об отводе земельного участка,

свидетельства о праве собственности, договора и др.).

Разрешение на строительство выдано ___________________ (наименование

органа, наименование, номер дата выдачи документа).

1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную

Проектировщиком работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала работ — ______________________ дней со дня

получения Проектировщиком от Заказчика документов, указанных в п.1.2

настоящего договора.

2.2. Срок окончания работ — _______________________________________.

2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ:

2.3.1. Выполнение изысканий — _____________________________________.

2.3.2. Разработка технической документации — ______________________.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. За выполненные работы, указанные в разделе 1 договора, в

соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего

договора, Заказчик обязан уплатить Проектировщику ______________ рублей.

3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик

обязан перечислить Проектировщику аванс в размере __% от суммы, указанной

в п.3.1 договора, т.е. ___________ рублей.

3.3. Последующие платежи Заказчик производит на основании счетов

Проектировщика, выставляемых после подписания актов, составляемых

сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в п.2.3

настоящего договора.

3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика производится Заказчиком

по безналичному расчету, платежными поручениями.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания

Заказчиком и Проектировщиком.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В случае,

если Проектировщик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный

срок, либо проект на будет утвержден ________________ (кем) в

_________________ (срок), Заказчик вправе в одностороннем порядке

расторгнуть настоящий договор.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств,

вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора

сохраняют свою силу.

5. Обязанности сторон

5.1. Проектировщик обязан:

выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными

на проектирование и договором;

согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при

необходимости вместе с Заказчиком — с компетентными государственными

органами и органами местного самоуправления;

передать Заказчику готовую техническую документацию и результаты

изыскательских работ.

Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим

лицам без согласия Заказчика.

Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права

воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на

основе подготовленной Проектировщиком технической документации.

5.2. Заказчик обязан:

оплатить Проектировщику выполненные им работы;

использовать техническую документацию, полученную от Проектировщика,

только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую

документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без

согласия Проектировщика;

оказывать содействие Проектировщику в выполнении проектных и

изыскательских работ ___________________________ (объем и условия такого

содействия);

участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой

технической документации с соответствующими государственными органами и

органами местного самоуправления;

возместить Проектировщику дополнительные расходы, вызванные

изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских

работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика;

привлечь Проектировщика к участию в деле по иску, предъявленному к

Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической

документации или выполненных изыскательских работ.

6. Ответственность сторон

и порядок разрешения споров

6.1. За просрочку выполнения работы Проектировщик уплачивает

Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от

суммы договора за каждый день просрочки.

6.2. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в

задании Заказчика и обязательных для сторон настоящего договора

строительных нормах и правилах Проектировщик за каждый случай отступления

от указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере

6.3. Ответственность Проектировщика за ненадлежащее выполнение

работ, являющихся предметом настоящего договора, определяется в

соответствии со ст.761 ГК РФ.

6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем

договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского

законодательства, действующего на территории России.

6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров

между сторонами.

6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров

стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место

нахождения арбитражного суда).

7. Сдача и приемка работ

7.1. Проектировщик обязан направлять Заказчику письменное извещение

при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного в п.2.3

настоящего договора.

7.2. В срок ______________________ с даты получения извещения

Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.

7.3. Приемка каждого этапа работы оформляется двусторонним актом

сдачи-приемки, подписываемым __________________ со стороны Проектировщика

и ___________________ со стороны Заказчика.

8. Дополнительные условия

8.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в

настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

8.2. Риски ___________________________________________ (какие,

наименование страховой организации, дата и номер договора страхования и

др.) застрахованы на сумму __________ рублей.

9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик: __________________________________________________________

Проектировщик: _____________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик _____________________________________ М.П.

Проектировщик ________________________________ М.П.

Как видно из приведенного легального определения договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, результатами выполнения работ по данному договору являются разработка и передача: технической документации и (или) результатов изыскательских работ.

Техническая документация

В настоящее время действует Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87. Согласно п. 3 этого Положения проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Заказчик может поручить подрядчику разработку всех разделов проектной документации или только отдельных из них.

Помимо проектной документации для строительства или реконструкции объекта требуется подготовка рабочей документации. Она необходима в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства. Рабочая документация состоит из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.

Таким образом, под технической документацией, разработка и передача которой заказчику является предметом рассматриваемого договора, понимается проектная и рабочая документация на строительство или реконструкцию объекта капитального строительства.

Инженерные изыскания

Инженерные изыскания, проведение которых также может входить в предмет рассматриваемого договора, – это изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования (п. 15 ст. 1 ГрК РФ).

В отношении инженерных изысканий действует Перечень видов инженерных изысканий, а также Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 N 20. К основным видам относятся инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и другие изыскания. Помимо основных, существуют и специальные виды инженерных изысканий. Инженерные изыскания выполняются в соответствии с требованиями технических регламентов.

Договор на выполнение изыскательских работ и договор на разработку проектной документации должны иметь специальные приложения, без которых невозможно определить их предмет. Так, п. 4 Положения от 19 января 2006 года определено, что основанием для выполнения инженерных изысканий является заключаемый в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации договор, к которому прилагаются техническое задание и программа выполнения инженерных изысканий.

Прежде чем приступить к разработке проектной документации, стороны договора должны определить существенные характеристики объекта капитального строительства. В частности, нужно установить, будет здание жилым или нежилым, количество его этажей, материал стен, есть ли необходимость подключения к центральным сетям водоснабжения и проч. Эти данные отражаются в задании на проектирование, которое по общему правилу должно быть предоставлено заказчиком подрядчику. Однако зачастую заказчик поручает составление задания на проектирование подрядчику. При отсутствии задания на проектирование договор подряда на выполнение соответствующих работ будет считаться незаключенным, поскольку отсутствие такого документа делает выполнение работ по созданию технической документации невозможным.

Помимо задания на проектирование, заказчик вправе представить проектировщику и иные исходные данные. К иным исходным данным, в частности, относится генеральный план земельного участка, разрабатываемый органами местного самоуправления в соответствии с нормами ГрК РФ. Этот документ задает параметры будущего проектирования. В частности, он содержит виды разрешенного использования земельного участка (например, строительство малоэтажных жилых зданий), требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства. К исходным данным относятся также технические условия, выдаваемые различными государственными и муниципальными органами, а также ресурсоснабжающими организациями.

Подрядчик должен соблюдать требования, изложенные во всех указанных документах (в задании на проектирование, в программе выполнения инженерных изысканий, в иных документах, содержащих исходные данные). Кроме того, государственными органами разрабатываются и утверждаются нормативы градостроительного проектирования (гл. 3.1 ГрК РФ). От требований, сформулированных самим заказчиком, подрядчик вправе отступить только с согласия заказчика.

Здравствуйте, уважаемый посетитель сайта! Чтобы заказать монтаж системы видеонаблюдения позвоните, пожалуйста, по телефону, который указан вверху, в шапке сайта. На этой странице вы можете познакомиться с образцом договора, который мы заключаем с нашими заказчиками. Если вам нужно выбрать вариант системы видеонаблюдения и узнать его цену, переходите, пожалуйста, по ссылке: варианты систем видеонаблюдения.
Предлагаем вашему вниманию новую книгу «Безопасность своими руками» — это лучшее руководство по монтажу систем видеонаблюдения.
№ _______ 1.Предмет договора. 2.Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить охраняемое помещение для хранения оборудования на время проведения работ.
2.1.2. Обеспечить на все время работ возможность доступа к электротехническим этажным щитам для монтажных работ и подключения к электросети переменного тока напряжением 220В.
2.1.3. Принять объект в течение 3-х дней с момента получения уведомления Подрядчика.
2.1.4. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1.2. настоящего договора в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Приступить к работе не позднее «__» ____________ 20__ г.
2.2.2. Изготовить и смонтировать на объекте систему видеонаблюдения, предусмотренную настоящим договором.
2.2.3. Использовать помещения, предоставленные Заказчиком, в соответствии с их назначением и только в целях данной работы.
2.2.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении, каких бы то ни было не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.
2.2.5. Обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

3. Расчеты по договору. 4.Ответственность сторон.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.Срок действия договора.

6.Характер взаимоотношений и дополнительные соглашения.

6.1.Все отношения и взаимные обязательства, при реализации этого договора и не оговоренные в нем, регулируются дополнительными соглашениями между партнерами.

7.Прочие условия.

7.1. Подрядчик осуществляет свою деятельность на основании Устава.

7.2. После подписания акта приемки выполненных работ (Приложение № 3), Подрядчик берет на себя гарантийное обслуживание смонтированного оборудования в течение одного года.
7.3 Штукатурные и малярные работы, возникшие в процессе монтажа системы видеонаблюдения, выполняются силами Заказчика.
7.4. По истечении гарантийного срока обслуживания Подрядчик обязан производить платное техническое обслуживание системы видеонаблюдения по действующим расценкам ООО «Видеозащита.ру».

8.Досрочное расторжение договора.

8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по осно-ваниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством

9.Арбитраж.

9.1. Все споры, касающиеся настоящего договора, решаются путем переговоров. В случае не-возможности соглашения дело по спору решается в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.

10.Изменения.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны партнерами.

11.Юридические адреса сторон

Другие статьи о видеонаблюдении:

• Видеонаблюдение через Интернет или мобильный телефон
• Система видеонаблюдения без записи
• Установка систем видеонаблюдения с записью
• Монтаж систем видеонаблюдения в офис
• Сколько стоит установка видеонаблюдения в Санкт-Петербурге, в многоквартирный дом?
• Цена установки видеонаблюдения в Санкт-Петербурге?
• Сетевые системы видеонаблюдения

действующие юридические права. Исполнитель сохраняет за собой право использовать чертежи,
расчеты и другую документацию, подготовленную по данному объекту, при выполнении проектных
работ на других объектах.
1.5. Исполнителю запрещается использование сведений, предоставленных ему Заказчиком, для
любых других целей, не относящихся к настоящему договору. Заказчик обязуется сохранять полную
конфиденциальность о методах и способах реализации Исполнителем договорных обязательств.
1.6. В рекламных объявлениях, различных публикациях, фотографиях, строительных щитах и в
подобных материалах, подготавливаемых Заказчиком по названному объекту, должен быть указан
Исполнитель.
1.7. Срок действия договора:
начало __________________________________
окончание _______________________________.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполнение работ, указанных в п. 1.2 договора, Заказчик
уплачивает Исполнителю __________________________________________ руб.
(сумма прописью)
Указанная сумма является открытой ценой договора и отражает стоимость работ по состоянию на
дату его подписания. В дальнейшем, в процессе платежей, производится индексация стоимости работ
с учетом инфляции с применением коэффициентов инфляции, устанавливаемых Правительством
Москвы.
2.2. Оплата производится единовременно за выполнение всего комплекса работ (поэтапно, согласно
календарному плану).
2.3. Заказчик обязуется перечислить аванс в размере 30% стоимости работ в сумме
_____________________________________ руб. в течение 15 дней после подписания договора с
последующим удержанием его в пропорциональных размерах из оплачиваемых работ.
2.4. Окончательный расчет с проектными организациями за ТЭО, проект, рабочий проект производить
после получения положительного заключения Мосгосэкспертизы. Основанием для оплаты работ
является оформленный в установленном порядке акт сдачи — приемки проектной продукции или этапа
выполнения работ.
2.5. Оплата должна производиться не позднее 7 дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи —
приемки проектной продукции.
2.6. Оплата дополнительных работ производится сверх установленной договорной цены по данному
договору. Цена каждой дополнительной работы определяется по согласованию между сторонами.
2.7. При сокращении сроков выполнения работ, улучшении технико — экономических параметров
проекта, проведении вариантных проработок (если это не было учтено при формировании договорной
цены) устанавливается доплата к договорной цене по соглашению сторон.
3. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения (начала и окончания) работ, предусмотренных настоящим договором,
определены в календарном плане, являющемся неотъемлемой частью договора.
Сроки выполнения работ могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке на более
поздние в случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков:
— оформления договора;
— выдачи исходных данных;
— выплаты аванса;
— выплаты поэтапных платежей.
Исполнитель сообщает Заказчику об изменении сроков в письменном виде и представляет на
переоформление новый календарный план.
3.2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи — приемки проектной
продукции с приложением комплектов технической документации по этапу или договору в целом.
Состав проектной документации должен соответствовать требованиям СНиП и других нормативных
документов РФ и Правительства Москвы в части состава, содержания и оформления проектно —
сметной документации для строительства.
3.3. Приемка проектной продукции осуществляется должностными лицами или соответствующими
структурными подразделениями Заказчика, акт приемки подписывает руководитель.

3.4. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение ________ дней в соответствии с
требованиями, указанными в п. 1.3 настоящего договора.
В указанный срок Заказчик обязан направить Исполнителю оформленный акт сдачи — приемки
проектной продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
3.5. В случае отказа Заказчика от приемки проектной продукции сторонами в двухнедельный срок
составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.6. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного
результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан
приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после
приостановления работы. Вопрос о целесообразности продолжения работы стороны решают
совместно.
3.7. Исполнитель передает Заказчику проектную документацию в количестве ____________ экз.,
сметы _____________ экз., а также по 2 экз. рабочих чертежей для субподрядных строительных
организаций (перечислить).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут полную
имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Исполнитель в полном объеме компенсирует Заказчику ущерб, понесенный из-за некачественного
выполнения Исполнителем проектно — изыскательских работ или из-за превышения сроков
выполнения работ.
4.3. В случае невыполнения Исполнителем работ в установленные сроки он выплачивает Заказчику
штраф в размере ___________________
_________________________________________________________________ руб.
4.4. Заказчик в полном объеме компенсирует Исполнителю ущерб, понесенный из-за
несвоевременной оплаты или необоснованного отказа оплаты выполненной работы.
4.5. В случае, если оплата завершенных работ или их этапов не произведена в установленные сроки,
со дня истечения срока оплаты на недополученную сумму начисляются штрафы в размере
____________________ _________________________________________________________________
руб.
4.6. Исполнитель несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения
субподрядных проектных организаций, выполняющих работу по данному договору.
4.7. Исполнитель обязуется своевременно и за свой счет исправлять работу по обоснованным
замечаниям Заказчика, согласующих и экспертных органов.
4.8. Если экспертными органами установлена невозможность утверждения и доработки проектной
документации в связи с неудовлетворительным качеством, Заказчик не оплачивает выполненную
работу, а в случае произведенной ранее оплаты Исполнитель обязан перечислить Заказчику ранее
необоснованно полученную сумму.
4.9. Претензии и споры между Заказчиком и Исполнителем по настоящему договору решаются
арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством.
4.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных
действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего договора.
5. СТРАХОВАНИЕ
(раздел оформляется по взаимному соглашению сторон)
5.1. Для компенсации возможного ущерба, который могут понести Исполнитель и Заказчик в процессе
выполнения контракта, они обязуются заключить со страховыми компаниями договоры страхования.
5.2. Заказчик обязуется заключить за свой счет договоры страхования на случай возникновения
следующих рисков:
5.2.1. Неплатежеспособность Заказчика или временная задержка оплаты работ.
5.2.2. Потеря доходов Исполнителя из-за неполноты и недостоверности исходных данных,
приостановления работ по требованию Заказчика.